Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Березовский район

Форма торгов

Открытый конкурс

Организатор открытого конкурса

Администрация Березовского района, ИНН/КПП 8613002594/861301001, почтовый адрес и место нахождения: 628140, пгт. Березово, ул. Астраханцева ул. 54 адрес электронной почты:  adm@berezovo.ru  адрес сайта: www.berezovo.ru.

Контактное лицо – Батманов Игорь Васильевич, тел. 8 (34674) 2-12-40 (адрес электронной почты- otdelzhkh@berezovo.ru).

Югорский оператор

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов,ИНН/КПП 8601999247/860101001, почтовый адрес и место нахождения: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 29, адрес электронной почты: info@kapremontugra.ru, адрес сайта:www.kapremontugra.ru

Извещение о проведении открытого конкурса

опубликовано на сайте организатора открытого конкурса                             в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  www.berezovo.ru «13» октября 2016 года

Предмет конкурса

Право заключения договора на выполнение работ                                               по капитальному ремонту общего имущества                                                      в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Объекты открытого конкурса

        ЛОТ 1:

п. Приполярный, мкр. 1-й, д. 6 - капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоотведения.

        ЛОТ 2:

п. Светлый, ул. Набережная, д. 14 - капитальный ремонт системы газоснабжения;

п. Светлый, ул. Набережная, д. 16 - капитальный ремонт системы газоснабжения;

п. Светлый, ул. Набережная, д. 19 - капитальный ремонт системы газоснабжения;

п. Светлый, ул. Набережная, д. 54 - капитальный ремонт системы электроснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

п. Светлый, ул. Набережная, д. 55 - капитальный ремонт системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;

п. Светлый, ул. Набережная, д. 56 - капитальный ремонт системы электроснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

п. Светлый, ул. Набережная, д. 57 - капитальный ремонт системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;

п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 44 - капитальный ремонт системы газоснабжения.

ЛОТ 3:

пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 62/а - капитальный системы теплоснабжения, фасада.

        ЛОТ 4:

пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 18 - капитальный ремонт системы электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, крыши;

пгт. Игрим, ул. Устремская, д. 9 - капитальный ремонт фасада, фундамента

Технические характеристики объекта открытого конкурса и объем работ

Технические характеристики объекта открытого конкурса                         и объем работ по капитальному ремонту, изложены в разделе IV Технического задания конкурсной документации

Источник финансирования

Средства собственников многоквартирных домов, бюджетные средства

Начальная (максимальная) цена договора (в том числе НДС 18%)

ЛОТ 1: 1 040 657,05 рублей (один миллион сорок тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей пять копеек), в т.ч. НДС (18%) 158 744,30 рублей.

ЛОТ 2: 3 601 830,80 рублей (три миллиона шестьсот одна тысяча восемьсот тридцать рублей восемьдесят копеек), в т.ч. НДС (18%) 549 431,82 рублей.    

ЛОТ 3: 2 677 372,81 рублей (два миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч триста семьдесят два рубля восемьдесят одна копейка), в т.ч. НДС (18%) 408 412,80 рублей.

ЛОТ 4: 4 820 877,28 рублей (четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч восемьсот семьдесят семь рублей двадцать восемь копеек), в т.ч. НДС (18%) 735 388,06 рублей

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора формируется исходя из стоимости капитального ремонта общего имущества, приведенной в краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2017 – 2019 годы, утвержденном Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2016 № 334-п за вычетом стоимости услуг по осуществлению строительного контроля.

Данная стоимость является предельной и отражает выполнение запланированного комплекса работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии                   с перечнем работ, приведенном в Постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.05.2014 г.  № 172-п «О порядке расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

Начальная (максимальная) цена договора включает все затратыПодрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору, а также другие обязательные платежи, бремя уплаты которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возлагается на Подрядчика

Форма, порядок и срок оплаты работ

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых комиссией работ по капитальному ремонту общего имущества, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором, путемперечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выплата авансовых платежей по договору                                                  не предусмотрена

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе

Претендент на участие в открытом конкурсе перечисляет денежных средств на расчетный счет Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов в размере 1%                 от начальной (максимальной) цены договора, что составляет:

      ЛОТ 1: 10 406,57  рублей (десять тысяч четыреста шесть рублей пятьдесят семь копеек);

      ЛОТ 2: 36 018,30 рублей (тридцать шесть тысяч восемнадцать рублей тридцать копеек);

      ЛОТ 3: 26 773,73 рублей (двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля семьдесят три копейки);

      ЛОТ 4: 48 208,77 рублей (сорок восемь тысяч двести восемь рублей семьдесят семь копеек).

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, налогом на добавленную стоимость не облагаются.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов по следующим реквизитам:

Филиал «Западно-Сибирский» ПАО Банка «ФК  ОТКРЫТИЕ»

Расчетный счет: 40703810200000000671

Корреспондентский счет: 30101810465777100812

БИК 047162812

ИНН/КПП 8601999247/860101001

Получатель платежа: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе, номер и дата приказа об организации открытого конкурса, номер лота (лотов)».

Претендент предоставляет в составе заявки документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие   в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки или копию такого поручения, заверенную Претендентом).

Организатор открытого конкурса обязан возвратить                      в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями, за исключением участника, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником конкурса.  В случае уклонения победителя конкурса либо участника, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

По письменному заявлению победителя открытого конкурса денежные средства, перечисленные в счет обеспечения заявки на участие в конкурсе, могут быть перечислены в счет обеспечения исполнения договора подряда

Обеспечение исполнения договора

Исполнение договора обеспечивается:

а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

б) обеспечительным платежом.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого конкурса, с которым заключается такой договор, самостоятельно из способов, указанных выше.

Размер обеспечения исполнения договора установлен в размере 1% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет

      ЛОТ 1: 10 406,57  рублей (десять тысяч четыреста шесть рублей пятьдесят семь копеек);

      ЛОТ 2: 36 018,30 рублей (тридцать шесть тысяч восемнадцать рублей тридцать копеек);

      ЛОТ 3: 26 773,73 рублей (двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля семьдесят три копейки);

      ЛОТ 4: 48 208,77 рублей (сорок восемь тысяч двести восемь рублей семьдесят семь копеек).

Банковская гарантия.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:

а) быть безотзывной;

б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;

в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;

г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Югорского фонда в случае неисполнения участником открытого конкурса своих обязательств по договору подряда и (или) в случае расторжения договора подряда;

д) срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору подряда                    не менее чем на 90 дней.

В банковской гарантии должно быть указано:

а) дата выдачи, принципал, бенефициар, гарант, основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией, денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения, срок действия гарантии, обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии;

б) право Югорского фонда представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

в) право Югорского фонда на передачу права требования к банковской гарантии при перемене Технического заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об это гаранта;

г) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

д) перечень документов, представляемых Югорским фондом банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;

е) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору подряда, указанной в извещении о проведении открытого конкурса (в российских рублях);

ж) безусловное право Югорского фонда на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору подряда в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора подряда;

з) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 10 банковских дней после поступления требования бенефициара;

и) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Югорскому фонду;

к) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

л) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора подряда.

Банковская гарантия может содержать условие об уменьшении или увеличении суммы гарантии при наступлении определенного срока или определенного события.

Изменения, вносимые в договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии, разрешаются Сторонами в порядке и в сроки, установленные разделом 15 договора «Порядок разрешения споров».

Недопустимо включение в банковскую гарантию:

а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора подряда или расторжении договора подряда;

б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора подряда.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Югорским фондом является:

а) отсутствие сведений о банке на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

б) наличие информации об отзыве лицензии у банка на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет";

в) получение уведомления от банка о неподтверждении факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре, принципале и прочих условиях;

г) несоответствие размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в сети "Интернет", с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, установленного в качестве обязательного норматива Центральным Банком Российской Федерации;

д) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

е) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении открытого конкурса, документации об открытом конкурсе, проекте договора.

В случае отказа в принятии банковской гарантии, Югорский фонд в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Банковская гарантия, предоставляемая участником открытого конкурса в качестве обеспечения исполнения договора, информация о ней и документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, должны быть включены в реестр банковских гарантий. Такая информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

Обеспечительный платеж.

Денежные средства зачисляются Подрядчиком на следующие реквизиты:

Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Банковские реквизиты:

Филиал «Западно-Сибирский» ПАО Банка «ФК  ОТКРЫТИЕ»

Расчетный счет: 40703810200000000671

Корреспондентский счет: 30101810465777100812

БИК 047162812

ИНН/КПП 8601999247/860101001.

Получатель платежа: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств   по договору Югорский фонд имеет право удовлетворить свои требования за счёт внесенной суммы без обращения в суд.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком  по договору, Югорский фонд имеет право получить удовлетворение за счет внесенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения договора, штраф (неустойка, пени) за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно разделу 11 «Ответственность сторон» договора, возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные Югорским фондом убытки в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. Об удовлетворении своих требований за счет внесенных денежных средств Югорский фонд обязан в письменной форме уведомить Подрядчика.

Обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств на счет Югорского фонда возвращается Подрядчику только после выполнения им обязательств по настоящему договору в течение 7 (семи) банковских дней с момента предъявления письменного требования.

Любой из способов обеспечения исполнения обязательств по договору, представленный Подрядчиком должен предусматривать, что в случаях неисполнения /ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с договором обязательств ответственность за такое неисполнение / ненадлежащее исполнение в той форме, которая предписана в обеспечении исполнения обязательств, несет гарант, либо подлежит взысканию Югорским фондом в одностороннем уведомительном порядке в денежном эквиваленте в соответствии с разделом 11 «Ответственность сторон» договора из суммы перечисленных Подрядчиком в целях обеспечения исполнения договора денежных средств.

Обеспечение исполнения договора подряда представляется в течение 10 календарных дней с даты заключения договора подряда

Срок выполнения работ

Срок выполнения работ исчисляется в календарных днях с даты подписания договора подряда до дня подписания комиссией акта приемки выполненных работ.

Срок выполнения работ включает в себя:

- срок, необходимый для подготовки проектно – сметной документации продолжительностью не менее 120 календарных дней (для всех участников конкурса), в том числе:

30 дней – сбор исходных данных, проведение обмерных и обследовательских работ;

60 дней – подготовка проектно-сметной документации;

30 дней – согласование проектно-сметной документации.

- срок, необходимый для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации, предлагаемый Участником конкурса, определяемый продолжительностью не менее 60 календарных дней с учетом следующих требований - срок завершения работ по капитальному ремонту:

фасада: – не позднее 30 ноября 2017 г.;

крыши: – не позднее 30 ноября 2017 г.;

иных конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем и оборудования (кроме системы теплоснабжения): – не позднее 30 ноября 2017г.

Срок начала работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения в многоквартирных домах определяется после утверждения проектно – сметной документации, но не ранее 15.05.2017 г.; срок окончания работ – не позднее 31 августа 2017 года

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ

5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненный Подрядчиком или привлеченными им к выполнению работ третьими лицами

Место, дата начала и окончания срока подачи конкурсных заявок                на участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе подаются Организатору открытого конкурса по адресу: 628140, ул. Первомайская д.10, кабинет 203, пгт. Березово, Березовский район, Ханты –    Мансийский автономный округ – Югра.

Начало подачи заявок: 14 октября 2016 года

Окончание подачи заявок: 31 октября 2016 года

Время приема заявок: с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 (время местное)

Форма и содержание конкурсной заявки на участие в конкурсе

Форма заявки на участие в открытом конкурсе представлена в разделе VI Конкурсной документации.

    Конкурсная заявка должна содержать сведения                                             в соответствии с условиями конкурсной документации,                     в том числе:

1.    фирменное наименование (наименование) претендента на участие в открытом конкурсе;

2.    сведения об организационно-правовой форме;

3.    сведения о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

4.    предложение о сроках выполнения работ;

5.    предложение о цене договора.

6.    сведения об опыте работы и квалификации сотрудников организации, состоящих в штате;

7.    информацию о финансовой устойчивости претендента на участие в конкурсе;

8.    сведения подтверждающие, что в отношении претендента не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом, а также сведения   о том, что его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Конкурсная заявка подается в запечатанном конверте.

На конверте должно быть указано наименование конкурса, номер лота (лотов). Претендент на участие в открытом конкурсе вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе

В состав конкурсной заявки входят следующие документы:

1. Полученные не ранее чем за один месяц до дня публикации на официальном сайте Организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) извещения                            о проведении открытого конкурса:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц));

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей));

- оригинал справки из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия такой справки)).

- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии                                      с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса:

- для юридического лица - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности. В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- для индивидуального предпринимателя – копия паспорта. В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса.

3. Копии учредительных документов участника открытого конкурса.

4. Нотариально заверенная копия свидетельства                        о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние                        на безопасность объектов капитального строительства или нотариально заверенная копия свидетельства о допуске                     к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией;

5. Документы, подтверждающие опыт работы организации (копии договоров на выполнение аналогичных видов работ за год, предшествующего году подачи заявки на участие в открытом конкурсе, и (или) акты приемки завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов, подписанных комиссией.

6. Документы, подтверждающие квалификацию персонала организации в сфере строительства (копии дипломов, удостоверений, сертификатов сотрудников организации).

7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки или копия такого поручения, заверенная претендентом);

8. Финансовая бухгалтерская отчетность,                                        расшифровка основных средств по состоянию                                на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки       на участие в открытом конкурсе.

Непредставление документов, предусмотренных пунктами 1-4, 7 данного раздела является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе

Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

Претендент на участие в открытом конкурсе, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить или отозвать                      не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии. Организатор открытого конкурса обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные средства претенденту на участие в открытом конкурсе, отозвавшему конкурсную заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в комиссию уведомления об отзыве конкурсной заявки.

Изменения в заявку, поданную в письменной форме, претендент вносит, подавая Организатору открытого конкурса запечатанный конверт, на котором указывается «Изменение заявки», а также наименование конкурса, на участие в котором подана заявка, в которую вносятся изменения.

Конверт с изменениями заявки подаётся в то же место, что и заявка, в которую вносятся изменения

Обязательные требования к участникам конкурса

    Участником конкурса может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

    Для участия в конкурсе претендент на участие в открытом конкурсе должен соответствовать следующим требованиям:

    1)  не находиться в процессе ликвидации или банкротства;

    2) деятельность претендента не должна быть приостановлена;

    3) отсутствие у претендента задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

    4) отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков.

При выявлении несоответствия претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим разделом, комиссия отказывает данному претенденту в допуске к участию в конкурсе.

Привлечение третьих лиц

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподрядные организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ

Место, дата и время

вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также оценки и сопоставления конкурсных заявок

628140, ул. Первомайская д.10, кабинет 203, пгт. Березово, Березовский район, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, в 10 часов 00 минут «01» ноября 2016 года

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Для определения лучших условий для выполнения договора подряда, предложенных в конкурсных заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок                             по следующим критериям:

Критерий – «Цена договора подряда».

Максимальное значение в баллах для этого критерия – 50.

Цена договора, предложенная участником открытого конкурса, не может быть ниже более чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

Критерий оценивается по предложенной в заявке участника открытого конкурса цене договора.

Критерий – «Срок выполнения работ».

Максимальное значение в баллах для этого критерия – 20.

Критерий оценивается по предложенному в заявке участника открытого конкурса сроку оказания услуг и (или) выполнения работ.

Срок выполнения работ исчисляется в календарных днях с даты подписания договора подряда Сторонами договора до    дня подписания комиссией Акта приемки выполненных работ.

Предложения участника открытого конкурса, содержащее наименьший срок выполнения работ, получает максимальное количество баллов – 20.

Наименьший срок выполнения работ не может быть менее 180 дней (разработка ПСД – 120 дней + выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме – 60 дней).

Предложения участника открытого конкурса, содержащее срок выполнения работ, менее, чем 180 дней, получает 0 баллов.

Оценка остальных участников открытого конкурса, содержащих наибольший срок выполнения работ, рассчитывается, как отношение наименьшего срока выполнения работ к наибольшему сроку, умноженному на количество баллов.

Например,

Участник № 1 предлагает срок выполнения работ – 250 дней (в т. числе разработка ПСД – 120 дней; выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме – 130 дней);

участник № 2 – 200 дней (в т. числе разработка ПСД – 120 дней; выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме – 80 дней);

участник № 3 – 280 дней (в т. числе разработка ПСД – 120 дней; выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме – 160 дней).

Участник № 4 – 179 дней (в т. числе разработка ПСД – 120 дней; выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме – 59 дней);

Участник № 2:получает 20 баллов (предложил наименьший срок выполнения работ;

Участник № 1: 200/250*20=16 баллов;

Участник № 3: 200/280*20=14,29 баллов.

Участник № 4: получает 0 баллов (предложил срок выполнения работ менее 180 дней).

Критерий – «Квалификация участника открытого конкурса».

Максимальное значение в баллах для этого критерия - 30 баллов.

Оценка заявок по данному критерию оценивается по трем подкритериям:

1.    Подкритерий - «Финансовая устойчивость участника конкурса».

Максимальное значение подкритерия - 10 баллов.

Для оценки по данному подкритерию участник открытого конкурса прилагает к заявке на участие в конкурсе финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсе, с расшифровкой основных средств. Оценка осуществляется членами комиссии по двум параметрам: наличие/отсутствие прибыли за год, предшествующий году подачи заявки, наличие/отсутствие технических и технологических ресурсов и оборудования, необходимого для выполнения работ.

Баллы по двум параметрам суммируются и участнику конкурса присваивается итоговый балл по данному подкритерию.

В случае, если участником открытого конкурса                                        не представлена финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявки                               на участие в конкурсе, с расшифровкой основных средств по подкритерию «Финансовая устойчивость участника конкурса» участнику открытого конкурса присваивается ноль баллов.

2. Подкритерий - «Опыт работы».

Максимальное значение подкритерия - 10 баллов.

Опыт работы организации оценивается по количеству успешно завершенных объектов за год, предшествующий году подачи конкурсной заявки по аналогичным видам работ, который подтверждается предоставленными копиями договоров и актами приемки завершенных капитальным ремонтом (строительством) объектов, подписанных комиссией.

    3. Подкритерий - «Квалификация персонала».

  Максимальное значение подкритерия - 10 баллов.

Для оценки по данному подкритерию участник открытого конкурса прилагает к заявке на участие в конкурсе копии дипломов, удостоверений, сертификатов сотрудников.

Максимальное значение всех критериев – 100 баллов

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится на основе балльного метода, индивидуально по каждому из указанных критериев.

     Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов. Первый номер присваивается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов; далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника открытого конкурса", затем по критерию "Цена договора подряда", затем - "Срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше.

Конкурсная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок в день заседания определяет победителя открытого конкурса и принимает решение об итогах конкурса

Срок подписания договора победителем конкурса

Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней   со дня опубликования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок с решением конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса

ПРИЛОЖЕНИЕ: Конкурсная документация на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – на 94 (девяносто четырёх)  листах